ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-П от 29.08.2022

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Краснотуранского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Установить, что допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, на основании решения администрации Краснотуранского сельсовета, принятого в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.
  2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Администрации Краснотуранского сельсовета.
  4. 4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснотуранского сельсовета                                                                                 В.В. Климов

 

                              Приложение 1

к постановлению администрации

Краснотуранского сельсовета

от 29.08.2022 г. № 89-П

ПОРЯДОК

изменения существенных условий контрактов, заключенных
до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

 

  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью
    65.1 статьи 112
    Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
    о контрактной системе) в целях установления и применения единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования (далее – контракт).
  2. При возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме обращение об изменении существенных условий контракта.
  3. По результатам рассмотрения обращения, представленного поставщиком, заказчик принимает одно из следующих решений:

согласовать обращение;

отклонить обращение.

 

  1. При исполнении муниципального контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 01.01.2023 и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

2) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения об изменении условий контракта.

  1. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
  2. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя),
    не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением контракта, и требование обеспечения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта.
  3. При изменении существенных условий муниципального контракта заказчик включает информацию и документы о дополнительном соглашении в реестр контрактов, заключенных заказчиком в порядке, установленном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 01 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация Краснотуранского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Установить, что допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, на основании решения администрации Краснотуранского сельсовета, принятого в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 настоящего постановления.
  2. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Администрации Краснотуранского сельсовета.
  4. 4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснотуранского сельсовета                                                                                 В.В. Климов

 

                              Приложение 1

к постановлению администрации

Краснотуранского сельсовета

ПОРЯДОК

изменения существенных условий контрактов, заключенных
до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального заказчика Администрации Краснотуранского сельсовета, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью
    65.1 статьи 112
    Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон
    о контрактной системе) в целях установления и применения единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения нужд муниципального образования (далее – контракт).
  2. При возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме обращение об изменении существенных условий контракта.
  3. По результатам рассмотрения обращения, представленного поставщиком, заказчик принимает одно из следующих решений:

согласовать обращение;

отклонить обращение.

 

  1. При исполнении муниципального контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 01.01.2023 и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

2) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения об изменении условий контракта.

  1. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
  2. В случае если изменение существенных условий контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя),
    не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением контракта, и требование обеспечения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключение дополнительного соглашения осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта.
  3. При изменении существенных условий муниципального контракта заказчик включает информацию и документы о дополнительном соглашении в реестр контрактов, заключенных заказчиком в порядке, установленном статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №90-п от 29.08.2022

Об утверждении Порядка обжалования  нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного самоуправления Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района. 

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг», ФЗ от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Устава муниципального образования Краснотуранский сельсовет, 

                  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного самоуправления Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  Краснотуранского сельсовета https://krasnoturansk.ru .

 

3.Порядок обжалования нормативных правовых актов органов местного самоуправления села Краснотуранск,  размещенный  на официальном сайте 13.12.2013 г., считать утратившим силу

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                 В.   В.  Климов 

Приложение 

к постановлению Администрации  МО

                                                                                               «Краснотуранский сельсовет» № 90-П от 28.08.2022г.

Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых органами местного самоуправления Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района

Общие положения

  1. По вопросам местного значения населением муниципального образования непосредственно и (или) органами местного самоуправления муниципального образования и должностными лицами администрации муниципального образования принимаются муниципальные правовые акты (ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В систему муниципальных правовых актов входят:

 — Устав муниципального образования;

— правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);

-нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования

– решения   Совета депутатов ;

— постановления, распоряжения , 

 

Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.

1.1.муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

1.2. Муниципальные правовые акты, принятые в МО «Капустиноярский сельсовет»  не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу муниципального образования, законам, иным нормативным актам субъектов Российской Федерации.

1.3. «Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение».

  Перечисленные акты объединяют следующие черты:

— они изданы государственными или муниципальными органами или должностными лицами;

— содержат в себе нормы права (правила поведения); — распространяются на неопределенный круг лиц;

 — рассчитаны на многократное применение.

1.4.  Законодательством Российской Федерации предусмотрены судебный и досудебный порядок рассмотрения обращений граждан, организаций об оспаривании решения, действия (бездействия) органов местного самоуправления. Следовательно, заявителю принадлежит право выбора порядка административной, судебной защиты прав и свобод.

 1.5. Право на обращение в суд общей юрисдикции с требованием признать нормативный акт недействительным закреплено в следующих нормативных актах:

В соответствии с ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Частью 2 ст.46 Конституции Российской Федерации установлено, что решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Возможность беспрепятственно обращаться в суд за защитой своих прав, нарушенных неправомерными действиями государственных органов, является одним из основных принципов правового государства.

В соответствии со ст.12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенных гражданских прав юридических и физических лиц является признание судом недействительными не соответствующих закону или иным правовым актам и нарушающих гражданские права и охраняемые законом интересы граждан либо юридических лиц не нормативных актов государственных органов или органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также и нормативных актов.

  1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия.

 В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц — органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, — уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).

      Статьей 1 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года N 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» также установлено, что каждый гражданин имеет право обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.

  1. Право обращения граждан, юридических лиц в вышестоящий орган в порядке подчиненности.

 Гражданин, организация вправе обратиться в порядке подчиненности органов государственной власти, должностных лиц, с жалобой или заявлением, если считает, что принятый нормативно-правовой акт, изданный МО « Капустиноярский сельсовет» , нарушает его права и свободы.

  1. Обращение за обжалованием нормативного акта.

Для того чтобы оспаривать нормативный правовой акт, необходимо, прежде всего, определить, в какой суд нужно обращаться. В России действует целая система судов, каждый из которых вправе признавать недействительными нормативные акты определенного вида.

Право на обжалование нормативно-правовых актов:

В суд общей юрисдикции: В арбитражный суд, в Конституционный суд, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд, Суд субъекта Российской Федерации, Федеральный Арбитражный суд округа, Районный (городской) суд, Арбитражный суд субъекта Российской Федерации

В суд общей юрисдикции: Верховный суд Российской Федерации, Суд субъекта Российской Федерации, Районный (городской) суд

В арбитражный суд: Высший арбитражный суд, Федеральный Арбитражный суд округа, Арбитражный суд субъекта Российской Федерации

 В Конституционный суд.

  1. Право на обращение в суд общей юрисдикции.

 Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом администрации МО « Капустиноярский сельсовет»  или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в его  части. Подача заявления об оспаривании нормативно-правового акта в суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативно-правового акта. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трёх месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Заявление об оспаривании нормативно-правового акта, или его части, изданного Администрацией МО « Капустиноярский сельсовет», должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исковое заявление должно быть подано в суд в письменной форме, в заявлении об оспаривании нормативно-правового акта или его части должны быть указаны:

Содержание жалобы.

В жалобе необходимо указать:

— наименование суда, в который подается жалоба;

-наименование заявителя, его место жительства или, если заявителем является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;

 — наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт;

 -название, дату принятия, источник опубликования нормативного акта, который обжалуется.

 Если обжалуется не весь акт, а отдельная его статья или пункт, указать конкретные части, статьи и пункты;

-в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов заявителя и его требования;

-обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

 -перечень прилагаемых к заявлению документов;

-требование признать акт полностью или в части (указывается, в какой) недействительным.

Заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Документы, прилагаемые к жалобе:

 — копии в соответствии с количеством органов и должностных лиц, издавших акт, и третьих лиц;

— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

 — доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца;

 -документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

-текст опубликованного нормативного правового акта;

В случае если судом уже вынесено и вступило в законную силу решение о проверке законности данного акта или данной нормы по указанным в жалобе основаниям, судья отказывает в принятии заявления.

Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет за собой прекращение производства по делу. Это означает, что суд будет проверять законность нормативного правового акта, даже если заявитель откажется от своих требований. Это обусловлено важностью судебного контроля за нормативными актами и тем, что решение суда будет касаться неопределенного круга лиц.

 Последствия рассмотрения жалобы: суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт, изданный Администрацией МО « Капустиноярский сельсовет»  не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовлетворении соответствующего заявления. Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт, изданный Администрацией  МО « Капустиноярский сельсовет» , или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени.

 Решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействующими вступает в законную силу по правилам, предусмотренным статьей 209 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и влечет за собой утрату силы этого нормативного правового акта или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание.

Такое решение суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. В случае если данное печатное издание прекратило свою деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица.

 Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не может быть преодолено повторным принятием такого же акта.

  1. Право на обращение в арбитражный суд

 Арбитражные суды рассматривают дела по заявлениям граждан, юридических лиц в случае нарушения их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконного возложения на них каких-либо обязанностей или создание иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В  статье 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности (т.е. деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли).

Все остальные нормативные акты в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности рассматривает Федеральный арбитражный суд субъекта.

 Право на обращение с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом принадлежит:

— гражданам, которые полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

 — прокурору, а также государственным органам, органам местного самоуправления, иным органам, если они полагают, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Для этого необходимо обратиться в Арбитражный суд Астраханской  области с заявлением, в котором указать:

 -наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

 -наименование заявителя, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

 — наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;

-название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;

-права и законные интересы, которые нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положениями;

-название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные положения;

-требование о признании оспариваемого акта недействующим;

-перечень прилагаемых документов.

 В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

 Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

К заявлению прилагаются:

-уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

-документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки об уменьшении размера государственной пошлины; -документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

 -копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

 -доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает соответствие оспариваемого нормативного акта федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт.

 Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном объеме. Отказ заявителя от своего требования, признание требования органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению арбитражным судом дела по существу. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта федеральному, конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли акт. В случае если имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, арбитражный суд прекращает производство по делу.

По результатам рассмотрения арбитражный суд принимает одно из решений:

— о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;

 — о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в части.

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу немедленно после его принятия.

Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда и должны быть приведены органом или лицом, принявшим оспариваемый акт, в соответствие с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу.

 Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа местного самоуправления, должностному лицу, решения, которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение исполняется по правилам, указанным в части второй статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу. Апелляционное обжалование в данном виде производства не предусмотрено. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, изданного Администрацией МО «Капустиноярский сельсовет»  направляется арбитражным судом в официальные издания государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых был опубликован оспариваемый акт.

Сохранение прожиточного минимума при взыскании задолженности

Прожиточный минимум – минимальная сумма, требуемая для нормального существования человека. Размер прожиточного минимума устанавливается субъектами Российской Федерации. В Красноярском крае размер прожиточного минимума составляет 15 172 рубля для трудоспособного населения, 11 970 рублей – для пенсионеров.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с 01 февраля 2022 года должники могут обратиться к судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится исполнительное производство, с заявлением о сохранении прожиточного минимума при удержании долга с заработной платы или пенсии.

С 01 июля 2022 года льгота по сохранению прожиточного минимума распространяется также на должников, с которых производится взыскание по исполнительному листу, направленному взыскателем напрямую в банк или иную кредитную организацию.

Теперь должник-гражданин вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию, осуществляющие обслуживание его счетов и исполняющие содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Красноярском крае. Указанный прожиточный минимум может быть сохранен банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника-гражданина.

В заявлении, адресованном в банк или иную кредитную организацию, должник-гражданин указывает следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему в данном банке или иной кредитной организации банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума.

При наличии лиц, находящихся на иждивении должника-гражданина, должник-гражданин вправе обратиться в Краснотуранский районный суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина.

Льготы по сохранению прожиточного минимума распространяются почти на все виды задолженности – кредиты, микрозаймы, договорные обязательства, налоги и т.д., но есть ряд исключений, в том числе взыскание алиментов; компенсации вреда, причиненному здоровью; суммы ущерба от совершенного преступления; вреда, причиненного ввиду смерти кормильца.  

Сохранение прожиточного минимума при взыскании долга производится на основании заявления гражданина-должника о сохранении прожиточного минимума при удержании долга с заработной платы или пенсии, поданного судебному приставу-исполнителю или в банк, если исполнительный документы был направлен взыскателем напрямую в кредитную организацию.

Постановление № 04-П от 29.01.2013 г.

Об осуществлении  муниципального жилищного контроля на территории Краснотуранского сельсовета (в  последней редакции постановления № 103-П от 25.12.2020 г.)

В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля  на территории   Краснотуранского сельсовета , в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Краснотуранского сельсовета », согласно приложению.
  2. Назначить специалиста администрации Краснотуранского сельсовета

А.В. Корниенко,  муниципальным жилищным инспектором Краснотуранского сельсовета, и  наделить его  правом  составлять протоколы  об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи  19.4,  частью 1 статьи  19.4.1, частью 1 статьями 19.5 , 19.7  КоАП,  при осуществлении муниципального контроля.

  1. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск».
  2. Постановление вступает в силу в день следующий , за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск».
  3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава сельсовета                                                    В.В. Климов                          

    

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА МУСОР

Краснотуранский район, богатый разнообразием природных красот заказника «Краснотуранский бор»,  красивых лесов, величественных холм и окружающей нас голубизной Красноярского водохранилища ежегодно радует жителей и гостей нашего района.

Но также ежегодно данные красоты погибают под горами мусора, которые оставляются людьми на берегах заливов, дорогах, на окраинах населенных пунктов, а порой и в центре сёл.

Нескончаемая проблема складирования мусора наблюдается также в районе дач СНТ «Зеленый бор», где мусор выкидывается прямо из проезжающих автомобилей. Такое отношение людей к окружающей нас природной среде является недопустимым!

В целях пресечения подобных действий людей, загрязняющих окружающую среду в Кодексе об административных правонарушения Российской Федерации с 14.07.2022 года введена ответственность за следующие действия:

— загрязнение и (или) засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.3 настоящей статьи, предусматривающая наложение штрафа на граждан в размере от 10 000 руб. до 15 000 руб. (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ);

—  повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ, предусматривающее наложение штрафа на граждан в размере от 20 000 руб. до 30 000 руб. (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ);

— действия, предусмотренные частью 3.1 настоящей статьи, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, предусматривающая наложение штрафа на граждан в размере от 40 000 руб. до 50 000 руб. (ч. 3.2 ст. 8.2 КоАП РФ);

В качестве подтверждения совершения административного правонарушения принимаются фото – и видеоматериалы, совершенные с помощью специальных технических средств (телефоны, камеры и т.п.).

Призываем Вас быть сознательными гражданами, соблюдающими требования законодательства, а также заботящимися о сохранении природы родных просторов!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62-П от 27.08.2013

Об утверждении Правил предоставления  лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  сведений о своих доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей( в редакции постановления № 28-П от 04.04.2018г.). 

   В соответствии с частью 4 статьи 275  Трудового Кодекса Российской Федерации , в целях приведения нормативного документа в соответствии с законодательством,

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Правил предоставления  лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  сведений о своих доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

  3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов

местного самоуправления села Краснотуранск».

 4.Постановление вступает в силу, в день следующий , за днем его

официального опубликования  в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск».

Глава сельсовета                                              В.В. Климов

Приложение к постановлению

                                                                              Администрации Краснотуранского сельсовета

                                                                                                № 62-П от 27.08.2013 г.

                                                                         ( В редакции постановления № 28-П от04.04.2018г).

ПРАВИЛА

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ , НА ДОЛЖНОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ , А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЙ  О СВОИХ ДОХОДАХ , ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  СВОИХ СУПРУГА(СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

 1.Настоящие Правила устанавливают  порядок предоставления  лицом, поступающим на работу, на должность руководителя  муниципального учреждения, а также  руководителем муниципального учреждения  сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера  и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруга, (супруги) и несовершеннолетних детей.

2.Лицо,  поступающее на должность руководителя муниципального учреждения , при поступлении на работу  представляет:

 А) Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы  по прежнему  месту работы  или месту  замещения  выборной должности, пенсии , пособия  и иные выплаты) за календарный год , предшествующий году подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя  муниципального учреждения , а также  сведения об имуществе , принадлежащем ему на праве собственности ,  и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу  подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя , по форме согласно приложению 1( на отчетную дату);

  Б) Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей , полученных ,  от всех источников (включая доходы  по прежнему  месту работы  или месту  замещения  выборной должности, пенсии , пособия  и иные выплаты) за календарный год , предшествующий году подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя  муниципального учреждения , а также  сведения об имуществе , принадлежащем ему на праве собственности ,  и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу  подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя , по форме согласно приложению 2( на отчетную дату);

  1. Руководитель муниципального учреждения ежегодно , не позднее 30 апреля года , следующего за отчетным  , предоставляет :

А) Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы  по прежнему  месту работы  или месту  замещения  выборной должности, пенсии , пособия  и иные выплаты) за календарный год , предшествующий году подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя  муниципального учреждения , а также  сведения об имуществе , принадлежащем ему на праве собственности ,  и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу  подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя ,

Б) Сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей , полученных ,  от всех источников (включая доходы  по прежнему  месту работы  или месту  замещения  выборной должности, пенсии , пособия  и иные выплаты) за календарный год , предшествующий году подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя  муниципального учреждения , а также  сведения об имуществе , принадлежащем ему на праве собственности ,  и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу  подачи документов  для поступления на работу  на должность руководителя , по форме согласно приложению 2( на отчетную дату);

  1. Сведения, предусмотренные пунктами 2и 3 настоящих Правил, представляются в администрацию Краснотуранского сельсовета.
  2. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  не отражены или не полностью отражены  какие –либо сведения  , либо имеются  ошибки , он вправе  предоставить уточненные  сведения, в течение одного месяца со дня предоставления сведений, в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

  6.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера , предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами  лицом, поступающим на работу  на должность руководителя муниципального учреждения , а также руководителем муниципального учреждения , являются  сведениями конфиденциального  характера , если Федеральным законом они не отнесены  к сведениям , составляющим государственную тайну.

  1. Вышеуказанные сведения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, или по его решению- на официальном сайте федерального государственного учреждения и предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

   Эти сведения предоставляются  главе сельсовета   наделенного полномочиями  назначать  или освобождать от должности руководителя  муниципального учреждения

Результаты определения кадастровой стоимости земель, отраженные в проекте отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Краснотуранского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 79-П  от 29.07.2022

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского сельсовета № 127-П от 27.12.2013г. «Об утверждении примерных  Положений об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Краснотуранского сельсовета  по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы».

   В соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации ,  статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», закона Красноярского края от 23.06.2022 № 3-841 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», постановления администрации Краснотуранского района № 453-П от 11.07.2022г., руководствуясь статьей 7 Устава Краснотуранского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации Краснотуранского сельсовета № 127-П от 27.12.2013г.  «Об утверждении примерных  Положений об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Краснотуранского сельсовета  по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы», дополнив  Положение «Об оплате труда работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы» пунктом 2.2 следующего содержания :

— Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 24 447  рублей.

  1. 2. Контроль за исполнением постановления возложить на главного бухгалтера   Краснотуранского сельсовета Е.Г. Данилович.                    

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Краснотуранск», и на официальном сайте администрации Краснотуранского сельсовета.

 4.Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие   с  01.06.2022 г.

Глава  сельсовета                                                 В.В. Климов